Народный портал

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Народный портал » Деловые предложения » Обследование и оценка влияния строительства


Обследование и оценка влияния строительства

Сообщений 1 страница 39 из 39

1

Уважаемые Господа!

Приглашаем Вас принять участие в запросе Коммерческих предложений для выбора Исполнителя и заключения прямого договора.

Тема закупки: выполнение работ по обследованию и оценке влияния строительства на окружающую застройку и инженерные коммуникации

По объекту в г. Ижевске (от эспланады до устья р. Подборенка).

Если Вы не успеваете или не успели выслать до указанного времени Коммерческое предложение, пожалуйста, сообщите об этом с информацией о времени, когда Вы сможете его выслать.

Приложения к письму (Закупка № 333-220921):
1. Закупочная документация.
2. Техническое задание с приложением.
3. Проект договора.
4. График выполнения работ и условия оплаты.

Коммерческое предложение и пакет документов для участия в процедуре отбора Исполнителя Вы можете подать через данную ЭТП, но данное требование не является обязательным.

С уважением,

Наталья

Специалист отдела закупок

2

Регистрация на ЭТП нужна?

3

Нет, Прямой Договор, заключается не в электронной форме.

Участие в выборе Исполнителя на БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ!

ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ в выборе Исполнителя НЕ ВЗИМАЕТСЯ!

ЭЦП НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

4

Доки скиньте какие есть

5

ДОКУМЕНТАЦИЯ

на проведение запроса коммерческих предложений
на право заключения договора

на выполнение работ по обследованию и оценке влияния строительства на окружающую застройку и инженерные коммуникации
по объекту: «Набережная им. Зодчего Дудина в г. Ижевске (от эспланады до устья р. Подборенка)»

Настоящая документация является неотъемлемой частью
уведомления о проведении закупочной процедуры

Оглавление
1.
Общие положения
2.
Предмет закупки
3.
Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению
4.
Сроки продления приема и отмена проведения запроса предложений
5.
Оценка предложений
6.
Проведение переговоров
7.
Определение победителя
8.
Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

Приложения:

    1. Техническое задание с приложением.
    2. График выполнения работ и условия оплаты.
    3. Проект договора.

6

1. Общие положения
1.1 Заказчик __________________________
1.2 Ответственные лица Общества
    • По техническим вопросам:
Руководитель проекта
    • По вопросам проведения закупочной процедуры:
Специалист отдела закупок

1.3. Предоставление Закупочной документации.
1.3.1 Заказчик размещает закупочную документацию в электронном виде на сайте Организатор по ссылке _____________, на ЭТП Сбербанк-АСТ по ссылке _____________, в секции «Закупки и продажи», а так же осуществляет адресную рассылку участникам по электронной почте.

1.3.2. Любой Участник может подать только одну заявку в отношении предмета запроса предложений. Заявки направляются в электронной форме, средствами ЭТП. Для передачи электронных документов Участники закупочной процедуры должны быть зарегистрированы на ЭТП. Регистрация Участников на ЭТП осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом работы ЭТП, размещенном на ЭТП. Предложения, направленные и оформленные ненадлежащим образом, не рассматриваются. Предложения, поступившие после установленного срока, не принимаются.

1.3.3. Участник, не имеющий регистрации на ЭТП, направляет Коммерческое предложение и документы, согласно требованиям документации, на электронный адрес

Документы и предложения, поданные после указанного срока, Заказчиком не принимаются, за исключением, если была предварительная договоренность о продлении.

7

1.4 Последующие этапы
1.4.1. Порядок предоставления Закупочной документации на последующие этапы, в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников, принявших участие в открытом запросе предложений, дополнительно.

1.5 Правовой статус процедур и документов
1.5.1. Запрос предложений (далее по тексту запрос предложений) не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

В исключительном случае и по усмотрению Организатора закупки предложение может быть подано иным способом, исключающим возможность ознакомления с предложением участника до момента вскрытия предложений на ЭТП. (бумажный вариант, флэш-носитель. Под «конвертом» следует понимать любую упаковку, надежно закрывающую содержимое (конверт, коробка, ящик, пакет и т.д.). Конверт должен быть запечатан таким образом, чтобы у получателя не было возможности без повреждения целостности конверта ознакомиться с его содержимым до момента вскрытия конвертов.
Сотрудники Департамента закупок принимают предложения участников закупочной процедуры в течение срока, установленного для подачи предложений. Приемка предложений участников заключается в фактическом получении лицом, указанным в закупочной документации, конвертов с предложениями и регистрации момента получения в журнале регистрации. Моментом подачи предложения участником конкурентной закупочной процедуры считается:
-дата и время фактического получения конверта лицом, указанным в закупочной документации, если конверт передан ему курьером;
-дата и время фактического получения конверта сотрудником группы reception при исполнении им своих обязанностей.
Передача лицам, указанным в закупочной документации, конвертов через других сотрудников Общества запрещена.

1.5.2. Направленное Участникам уведомление о проведении запроса предложений вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и рассматриваются Участниками с учетом этого.
1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.
1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.
1.5.5. Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.6 Обжалование
1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.
1.7 Прочие положения
1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.
1.7.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.
1.7.3. Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.
1.7.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

8

2. Предмет закупки - выполнение работ по обследованию и оценке влияния строительства на окружающую застройку и инженерные коммуникации по объекту в г. Ижевске (от эспланады до устья р. Подборенка)».

2.1. Техническая часть (Техническое задание, ТЗ).

2.1.1. Сроки выполнения работ – согласно Техническому заданию.
Техническая часть представлена в Технических заданиях.

2.2. Коммерческая часть
Цена заявки на участие в закупке должна включать в себя все расходы и риски, связанные с выполнением работ/оказанием услуг на условиях, определенных настоящей документацией.

2.2.1. Оплата выполненных работ
Оплата работ (Услуг) осуществляется в соответствии с порядком и условиями платежей проекта Договора.

2.2.2 Гарантии качества работ
Гарантии и качества проводимых работ должны соответствовать всем применимым нормативам и ТЗ.

9

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению

3.1 Требования к Участникам
3.1.1.
- Рейтинг: земля и коммерческая недвижимость – не ниже 2.
- Наличие команды по недвижимости не менее 7 человек.
- Опыт аналогичных проектов не менее 5 за последние 3 года.
3.1.2.
- Участвовать в данной процедуре может любое юридическое лицо. Чтобы претендовать на победу в процедуре на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:
- Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников).
- Быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).
- Не находиться в процессе ликвидации и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).
- Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.
Заказчик вправе отклонить заявку Участника в случае выявления факта несоответствия Участника указанным требованиям.

3.2. Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения документы, указанные в Формах №№ 1-6 закупочной документации и подтверждающие его соответствие требованиям закупочной процедуры.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению. Документы должны быть заверены уполномоченным лицом и скреплены печатью.

В случае непредставления указанных документов Заказчик вправе не рассматривать коммерческое предложение.

3.2.3. В случае, если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию.

3.2.4. Участник предоставляет также следующие документы:
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ (копии):
    • Устав,
    • ОГРН или Лист записи (в зависимости от года регистрации),
    • ИНН,
    • Приказ на Гендиректора,
    • Решение о создании общества или Учредительный договор,
    • Карточка Контрагента,
    • Иные документы, связанные с изменениями (название, адрес и т.п.).
 
ФИНАНСОВЫЕ (копии):
    • Бухгалтерскую отчетность (с копии отчета о финансовых результатах по форме ОКУД 070002) за последний завершенный календарный (финансовый) год (за последний отчетный период – 2021 г.) с отметкой ИФНС.
    • Декларацию по НДС за последний отчетный период.
    • Декларацию по налогу на прибыль за последний отчетный период.
    • Расчет по страховым взносам, утвержденное Приложением №1 к приказу ФНС России от 10.10.16 №ММВ-7-11/551@ или Форма 4-ФСС, утвержденная Приложением №1, приказ ФСС РФ от 07.06.17 №275 за последний отчетный период.
    • Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, форма, которой утверждена Приказом ФНС России 28.12.2016 № ММВ-7-17/722@, выданная соответствующими подразделениями Федеральной налоговой  службы не ранее чем за  30 календарных  дней до срока окончания подачи заявок  (код по классификатору налоговой документации 1160080 и\или 1120101).

10

4. Продление срока окончания приема Предложений
При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3, с уведомлением всех участников.
Все Участники, официально получившие настоящую Документацию, незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).

4.1. Отмена проведения запроса предложений
Организатор запроса предложений вправе отказаться от его проведения в любой момент проведения закупочной процедуры, вплоть до подведения итогов запроса предложений.

11

5. Проведение переговоров
После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

12

6. Определение Победителя
Организатор по итогам проведения Закупочной процедуры определит Победителя. Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора, разделом 2 и проектом Договора (Приложение №1 к Закупочной документации).
Настоящая процедура закупки не является конкурсом, и Уведомление о проведении закупки не является публичной офертой Организатора. Организатор не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в конкурентной процедуре запроса предложений.

13

Продолжение: Формы конкурсной документации
8. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
8.1 Письмо о подаче оферты (Форма № 1)
начало формы
НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА
«____» _________2022 г.           
№_______________________
Генеральному директору
Организатор
____________
Изучив Уведомление о проведении запроса предложений № ____ от «__» _________ ____ г., и получив Закупочную документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия, в т. ч. сроки,
___________________________________________________________________________
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
__________________________________________________________________________
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить договор на выполнение работ по обследованию и оценке влияния строительства на окружающую застройку и инженерные коммуникации по объекту: «Набережная им. Зодчего Дудина в г. Ижевске (от эспланады до устья р. Подборенка)» ,
на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму
Итоговая стоимость Предложения
____________руб., в том числе НДС 20%
- Участник соглашается, что изученная им закупочная документация (техническое задание, проектная документация и пр.) соответствует фактическому объему к выполнению, имеет достаточное качество, отражает существо и объемы работ и позволяет выполнить их в полном соответствии с условиями закупочной документации: качественно, в срок и в пределах твердой договорной цены.
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ________ 20___ г.
Настоящим подтверждаем наше согласие заключить договор по предложенной в Закупочной документации форме (Приложение № 1).
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
- Коммерческое предложение (Форма № 2) на ____ л.;                                                               
- Анкета Участника (Форма № 6) — на ____ л.;
- Документы, подтверждающие соответствие Потенциального Участника установленным требованиям (п. 3.1. и 3.2) — на ____ л.
___________________________________
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
8.1.1 Инструкции по заполнению Формы №1
1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
3.Участник должен указать стоимость оказания услуг числом (цифрами и прописью) и словами «в рублях, с НДС».
4. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора, но не менее двух месяцев.
5. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации.
8.2 Коммерческое предложение (Форма №2)
начало формы
НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «___» ____________ 2022 г. №__________
Конкурс № 330-220921
Наименование Участника: ________________________________________________
Коммерческое предложение
по объекту:
ВНИМАНИЕ!!! Коммерческое предложение должно быть представлено на фирменном бланке в формате pdf за подписью уполномоченного лица и печатью организации, а также в формате xls.
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
8.2.1. Инструкции по заполнению
1.Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.
2. Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.
8.3. Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (Форма №3)
8.3.1. Форма Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных проектов
начало формы
НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____» __________2022 г. №__________
Справка о перечне и объёмах выполнения аналогичных договоров (2018-2022 г.г.)
Наименование и адрес Участника: __________________________
Опыт работы на рынке в соответствующей области (лет): ______
№ п/п
Наименование объекта, адрес
Характеристики объекта (с указанием общей площади)
Виды и объемы выполненных работ на объекте Вашей организацией
Наименование Заказчика, адрес и контактные телефоны, возможность референс/визита(да/нет)
В качестве кого выступал претендент
Дата
Выполнено
Наименование и реквизиты подтверждающего документа (Договора, Акты выполненных работ)
Примечание
Начало производства работ/услуг
Окончание производства
работ/услуг
Стоимость выполненных работ/услуг
В т.ч. собственными силами
Наличие отзывов (заверенная копия оригинала отзыва)

ИТОГО
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
8.3.2. Инструкции по заполнению
1. Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
2. Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
3. Участник указывает перечень и объемы выполнения аналогичных договоров (не менее 2 за 2018-2020 гг.).
4. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Участника.
8.6 Анкета Участника (Форма № 6)
начало формы
НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА
Приложение к письму о подаче оферты
№ __________ от «____» ____________ 2022 г.
Анкета Участника
_
№ п/п
Наименование
Сведения об Участнике
1 Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
2 Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
3 Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
4 Свидетельство ИНН Участника
5 Выписка из ЕГРН на дату подачи заявки
6 Юридический адрес
7 Почтовый адрес
8 Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
9 Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
10 Телефоны Участника (с указанием кода города)
11 Факс Участника (с указанием кода города)
12 Адрес электронной почты Участника
13 Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
14 Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
15 Наличие на момент подачи Заявки Участником   бухгалтерской отчетности (с копии отчета о финансовых результатах по форме ОКУД 070002) за последний завершенный календарный   (финансовый) год с отметкой инспекции  Федеральной налоговой службы (наличие отметки инспекции Федеральной налоговой службы за истекший период финансового года требуется только при работе по общей системе налогообложения), оформленные в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н и Приказа от 31.07.2014 N MMB-7-6/398@, или приложением документов, подтверждающих факт приема и ввода сведений о бухгалтерской отчетности по электронным каналам связи. Имеется/ отсутствует
16 Декларация по НДС за последний отчетный период Имеется/ отсутствует
17 Декларация по налогу на прибыль за последний отчетный период Имеется/ отсутствует
18 Расчет по страховым взносам, утвержденное Приложением №1 к приказу ФНС России от 10.10.16 №ММВ-7-11/551@ или Форма 4-ФСС, утвержденная Приложением №1, приказ ФСС РФ от 07.06.17 №275 Имеется/ отсутствует
19 Наличие на момент подачи Заявки Участником справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, форма, которой утверждена Приказом ФНС России 28.12.2016 № ММВ-7-17/722@, выданная соответствующими подразделениями Федеральной налоговой  службы не ранее чем за  30 календарных  дней до срока окончания подачи заявок  (код по классификатору налоговой документации 1160080, 1160081).  Имеется/ отсутствует
20 Наличие на момент подачи Заявки Участником судебных, арбитражных или административных решений, судебных разбирательств в стадии рассмотрения, в том числе в соответствии с законодательством о банкротстве.
Наличие оснований для принятия судом или уполномоченными органами решения о реорганизации или ликвидации Участника, принятие каких-либо действий направленных на собственную ликвидацию или реорганизацию самим Участником, либо иные обстоятельства которые могут существенно затруднить исполнение обязательств по Договору, в том числе существенно уменьшить имеющееся в его распоряжении имущество или изменить юридический статус.
В случае наличия, краткое описание содержания решения, судебного разбирательства, регистрационных действий или обстоятельств и их текущий статус.
Имеется/ отсутствует

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы
8.6.1. Инструкции по заполнению
1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

14

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по обследованию и оценке влияния строительства на окружающую застройку и инженерные коммуникации по объекту: «Набережная им. Зодчего Дудина в г. Ижевске (от эспланады до устья р. Подборенка)»

1. Вид работ Обследование зданий окружающей застройки, берегоукрепления и существующих инженерных коммуникаций. Геотехнический прогноз (оценка) влияния строительства на окружающую застройку и существующие инженерные коммуникации.
2. Адрес объекта г. Ижевск, Набережная им. Зодчего Дудина
3. Тип объекта Линейный
4. Вид строительства Новое строительсво

5. Уровень ответственности II (нормальный)

6. Геотехническая категория объекта 2 (средней сложности)

7. Сведения о стадийности (этапе работ), сроки проектирования Срок проектирования – согласно календарному плану, срок строительства – 2023 2025 год.

8. Заказчик________________

9. Генподрядчик________________

15

10.  Перечень нормативных документов
• ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
• СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений;
• СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения;
• СП 16.13330.2011. Стальные конструкции;
• СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции;
• СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия;
• СП 35.13330.2011. Мосты и трубы;
• СП 249.1325800.2016. Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами;
• СП 1110597. Инженерногеологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов;
• ГОСТ 277512014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;
• ТР 20609. Технические рекомендации по проектированию и производству работ по устройству ограждающих конструкций котлованов в стесненных условиях существующей городской застройки в г. Москве.

16

11. Требования к составу, порядку и форме представления продукции заказчику
После завершения работ Исполнитель предоставляет Заказчику технический отчет о результатах выполненных работ в количестве 2 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе

12. Данные о предполагаемой сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой
В пределах сжимающей толщи и предварительного радиуса зон влияния демонтажа

13. Перечень исходных данных
• Инженерно-топографический план с посадкой проектируемой трассы, а также с посадкой проектируемых инженерных коммуникаций  DWG, М 1:500;
• Ситуационный план М 1:2000;
• Отчет по результатам инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий;
• Проект организации строительства

17

14. Сооружения окружающей застройки
Здания и сооружения в зоне влияния нового строительства, а также существующие подземные инженерные коммуникации.
• Берегоукрепление L=1172м;
• Подпорные стены (2 штуки) L1=88м, L2=31м;
• Одноэтажное сооружение МН, площадью 245м2.
• Водопропускная труба реки Подборенка, L=25м.
• Канализация ливневая ст, d=600мм, общая L=470м.
• Двухэтажное жилое здание с пристроенными нежилыми.
• Двухэтажное деревянное здание, входящее в список культурного наследия.

18

15. Задачи работ по обследованию зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства
• Осуществить натурное обследование технического состояния строительных конструкций существующих зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
• Разработать научно-технический отчет с выводами о техническом состоянии строительных конструкций существующих зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
• Работы выполнить в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* и ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

19

16. Объем работ по обследованию зданий и сооружений, попадающих в зону влияния от строительства объекта
• изучение архивных материалов;
• оценка технического состояния основных конструктивных элементов по внешним признакам (визуальное обследование);
• обмеры основных строительных конструкций в объеме, необходимом для составления конструктивных чертежей (планов, разрезов);
• определение прочностных характеристик строительных материалов методами неразрушающего контроля (склерометрический с использованием молотка Шмидта типа ND/DIGI Schmidt, ультразвуковой с использованием прибора Pundit Lab;
• выборочная фотофиксация имеющихся дефектов и повреждений строительных конструкций обследуемых сооружений;
• визуальное и выборочное инструментальное обследование зданий и инженерных коммуникаций в предварительной зоне влияния нового строительства;
• визуальное и выборочное инструментальное обследование существующих конструкций берегоукрепления, подпорных стен и причала;
• инструментальное обследование фундаментных свай берегоукрепления и подпорных стен геофизическим методом с использованием измерителя длины свай ИДС-1;
• инструментальное обследование рельефа дна, конструкций набережной, берегоукрепления и подпорных стен геофизическим методом с использованием георадара;
• камеральная обработка материалов, полученных при обследовании;
• составление выводов о техническом состоянии основных конструктивных элементов;
• оформление научно-технических отчётов с выводами о техническом состоянии строительных конструкций зданий и сооружений окружающей застройки, конструкций берегоукрепления и подпорных стен, существующих инженерных коммуникаций.

20

17. Задачи работ по оценке влияния
• Выполнить расчёт влияния строительства проектируемого объекта на объекты окружающей застройки с помощью программного комплекса Plaxis или его аналогов;
• Разработать научно-технический отчет по результатам расчетов с выводами и рекомендациями;
• Работы выполнить в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* и др. нормативными документами.

21

18. Объем работ по геотехническому прогнозу
• анализ исходных данных;
• определение расчетных сечений (областей);
• построение расчетных моделей, с разбивкой модели на инженерно-геологические слои;
• размещение строительных конструкций существующих сооружений в расчетной модели;
• задание прочностных и деформационных характеристик для грунтов и конструктивных элементов существующих сооружений;
• задание расчетных уровней грунтовых вод (УГВ) по результатам инженерно-геологических изысканий;
• введение граничных условий;
• формирование конечно-элементной сетки;
• генерация (определение) начального бытового НДС грунтового массива;
• ввод этапов строительства и задание их очередности;
• выполнение расчетов по оценке влияния;
• анализ выходных данных по результатам расчетов;
• разработка Технического отчета с выводами и рекомендациями.

22

Договор субподряда № ____

Общество с ограниченной ответственностью _________ (ООО _________), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «__» (ООО «__»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора __, действующего на основании __, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

23

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий для объекта капитального строительства «Набережная им. Зодчего Дудина в г. Ижевске (от эспланады до устья р. Подборенка)» (далее – Объект).
1.2. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по Договору в соответствии с перечнем и объёмами работ, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), и передать результат выполненных работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять от Субподрядчика результат выполненных работ и произвести расчеты согласно условиям Договора.
Место выполнения работ: по месту нахождения Субподрядчика.
Место нахождения Объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, набережная Ижевского водохранилища им. Зодчего Дудина.
1.3. Результатом выполненной работы по Договору является разработанная Субподрядчиком в соответствии с действующим законодательством, согласованная с соответствующими службами, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, и принятая Генподрядчиком проектная документация (проектная документация, рабочая документация, сметная документация, включая сводные сметные расчеты) и документы, содержащие результаты инженерных изысканий (отчёт об инженерно-геологических изысканиях, отчёт об инженерно-геодезических изысканиях, отчет об инженерно-экологических изысканиях, отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях) (далее по тексту Договора, кроме раздела 8 Договора – техническая документация).
1.4. Разрабатываемая Субподрядчиком техническая документация должна соответствовать:
    • инженерным изысканиям, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности и другим действующим нормативно-техническим и правовым актам Российской Федерации и Удмуртской Республики;
    • требованиям к содержанию разделов проектной документации (с учетом требований Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 и Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1431);
    • заданию на проектирование;
    • условиям Договора, включая все приложения и дополнения к нему;
    • исходным данным.

24

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и включает в себя прибыль Субподрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Субподрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, при котором цена Договора (цена работ) составляет: ___ (___) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в сумме __(__) рублей (либо - без учета НДС в связи с применением Субподрядчиком упрощенной системы налогообложения).
Цена каждого этапа исполнения Договора составляет:
по этапу № 1 – __ (__) рублей 00 копеек, включая НДС /НДС не облагается;
по этапу № 2 – __ (__) рублей 00 копеек, включая НДС/НДС не облагается.
Цена Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных условиями настоящего Договора.
2.2.  К иным расходам Субподрядчика, включенным в цену Договора, указанным в пункте 2.1 Договора, в том числе относятся расходы на получение исходных данных, технических условий и согласований, расходы по оплате стоимости услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, расходы на оплату расходных и иных материалов.
2.3. Работы по Договору оплачиваются по безналичному расчету, в следующем порядке:
2.3.1. Предварительная оплата (аванс) в размере __ (__) процентов от цены каждого этапа исполнения Договора производится на основании выставленного Субподрядчиком счета для перечисления предварительной оплаты (аванса) в течение 30 (тридцати) дней с даты выставления счета для перечисления предварительной оплаты (аванса).
2.3.2. Последующая после выплаты аванса оплата выполненных работ по этапу исполнения Договора осуществляется после подтверждения Субподрядчиком всех работ, предусмотренных этапом, с учетом ранее выплаченного авансового платежа, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 15 рабочих дней с даты подписания документа о приемке Генподрядчиком.
2.4. Днем исполнения обязательств Генподрядчика перед Субподрядчиком по оплате выполненных работ считается дата списания денежных средств со счета Генподрядчика.
2.5. Превышение Субподрядчиком объемов и стоимости работ, произошедшее по вине Субподрядчика, оплачивается Субподрядчиком за свой счет.
2.6. Работы, выполненные с нарушением требований технической документации, технических регламентов, документов разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условиях, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик вправе произвести оплату работ по Договору с удержанием суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанной(ых) в соответствии с условиями Договора.
Удержание неустойки (штрафа, пени), подлежащей(их) взысканию, осуществляется на основании требования об уплате неустойки (штрафа, пени), направляемого Генподрядчиком Субподрядчику.
Удержание неустойки (штрафа, пени) может быть осуществлено на основании иного документа, составленного Генподрядчиком с соблюдением требований законодательства.

25

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Общая продолжительность работ по Договору:
- дата начала исполнения Договора: __.__.2022 г.;
- дата окончания исполнения Договора: __.__.___ г. (включительно).
3.2. Сроки начала и завершения выполнения работ (этапов) установлены Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) и являются определяющими для применения последствий просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору, включая имущественную ответственность, установленную разделом 9 Договора, и расторжение Договора Генподрядчиком в одностороннем порядке согласно разделу 14 Договора.
3.3. Субподрядчик по согласованию с Генподрядчиком может досрочно сдать выполненную работу. Генподрядчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Договора.
3.4. Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
3.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Генподрядчик вправе назначить Субподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

26

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА
4.1. Генподрядчик обязуется:
4.1.1. Осуществлять приемку результатов выполненных работ по Договору в соответствии с Графиком выполнения работ, который является Приложением № 2 к Договору и его неотъемлемой частью после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.
4.1.2. Оплачивать выполненные по Договору работы в размерах, установленных Договором, в течение 15 рабочих дней с момента подписания документа о приемке Генподрядчиком.
4.1.3. Участвовать (в необходимых случаях) вместе с Субподрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления.
4.2. Генподрядчик имеет право:
4.2.1. Осуществлять текущий контроль над ходом работ по Договору.
4.2.2. Требовать у Субподрядчика соответствующего возмещения убытков в случае полного или частичного невыполнения условий Договора по вине Субподрядчика.

27

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА
5.1. Субподрядчик обязуется:
5.1.1. Принять на себя обязательства в соответствии с Техническим заданием Генподрядчика и в сроки, установленные Договором выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Набережная им. Зодчего Дудина в г. Ижевске (от эспланады до устья р. Подборенка)» (далее - объект).
5.1.2. Предоставить Генподрядчику на согласование в течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора календарный план выполнения работ по Договору, без изменения сроков, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), включающий обязательное указание сроков выполнения следующих работ, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору):
    • выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий с подготовкой отчетов;
    • обследование строительных конструкций подпорной стенки, ограждения, родников, и иных существующих объектов капитального строительства, находящихся на набережной им. зодчего Дудина с подготовкой технического заключения по результатам обследования;
    •  выполнение инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий с подготовкой отчетов;
    • подготовка итоговой версии эскизного проекта;
    • подготовка проекта планировки и проекта межевания территории;
    • подготовка и передача Генподрядчику Технической документации (кроме рабочей документации) с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
    • подготовка и передача Генподрядчику рабочей документации.
5.1.3. Осуществить сбор и подготовку необходимых для выполнения работ исходных данных, в том числе получение справок и заключений, необходимых для разработки документации. Предоставлять Генподрядчику все необходимые данные и информацию по предмету Договора по его требованию.
5.1.4. Представить Генподрядчику готовую техническую документацию в сроки, предусмотренные Договором.
5.1.5. Согласовать готовую техническую документацию с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления, эксплуатирующими организациями, организациями, выдавшими технические условия.
5.1.6. Устранить за свой счет в установленный Генподрядчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Договору, при передаче результатов работ по Договору, при проведении государственной экспертизы (при наличии), а также выявленные в ходе строительства (реконструкции, капитального ремонта) или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Субподрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Генподрядчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Генподрядчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Субподрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
При выявлении недостатков и несвоевременном их устранении Субподрядчиком Генподрядчик вправе за счет Субподрядчика устранить дефекты своими силами.
5.1.7. Выполнять указания Генподрядчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям Договора, законодательству и нормативно-правовым документам Российской Федерации и Удмуртской Республики.
5.1.8. Приостановить выполнение работ по Договору, поставив немедленно об этом в известность Генподрядчика, если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы.
Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 10 дней с момента получения Генподрядчиком уведомления о приостановлении работ.
5.1.9. Предоставлять Генподрядчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Договору по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Генподрядчика.
5.1.10. Передать Генподрядчику готовую техническую документацию. Количество экземпляров передаваемой технической документации указано в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
5.1.11. Передать Генподрядчику исключительные права и права собственности на техническую документацию в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
5.1.12. Произвести оплату повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, если по ним получены отрицательные заключения по вине Субподрядчика.
5.1.13. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Договора, а также в случае, если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Субподрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора.
5.1.14. Отслеживать изменения обязательных для применения при выполнении работ нормативных правовых актов и незамедлительно информировать об этом Генподрядчика.
5.1.15. Оформить разрешительные документы на выполнение инженерных изысканий.
5.1.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
5.1.17. Субподрядчик несет ответственность за ошибочность принятых при проектировании решений, если не докажет, что они произошли не по его вине.

5.2. Субподрядчик имеет право:
5.2.1. Письменно запрашивать от Генподрядчика документы, материалы, а также разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению обязательств по Договору.

28

6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБСУБПОДРЯДЧИКОВ
6.1. Субподрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Договору субсубподрядчиков, обладающих необходимыми для выполнения работ знаниями, навыками, квалификацией, опытом, ресурсами.
6.2. Субподрядчик несет перед Генподрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субсубподрядчиками, а также риск причинения субсубподрядчиками убытков во время выполнения работ по Договору имуществу Генподрядчика и третьих лиц.

29

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Фактическая передача технической документации Генподрядчику осуществляется на основании передаточных документов (накладная на документацию, доверенность на получение документации с указанием номера и даты).
7.2. Генподрядчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после получения технической документации от Субподрядчика по накладной проверяет техническую документацию.
7.3. В случае если при проверке Генподрядчиком технической документации, переданной Субподрядчиком в соответствии с пунктом 7.1. Договора, выявлены замечания по технической документации, Генподрядчик уведомляет об этом Субподрядчика для корректировки последним технической документации в соответствии с условиями Договора. Субподрядчик устраняет замечания за свой счет в сроки, указанные в уведомлении, и повторно направляет техническую документацию Генподрядчику.
7.4. Субподрядчик после завершения работ по Договору (этапу исполнения Договора), но не позднее срока, указанного в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), представляет Генподрядчику техническую документацию (результат соответствующего этапа исполнения Договора) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), счет (счет на оплату), счет-фактуру, оформленные в соответствии с законодательством и содержащий ссылку на Договор (номер, дата) (в случае, если законодательством предусмотрено его предоставление).
7.5. Генподрядчик в течение 25 рабочих дней с даты поступления документа о приемке обязан осуществить приемку выполненных работ и подписать документ о приемке, либо в этот же срок направить мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
7.6. При получении мотивированного отказа от подписания документа о приемке Субподрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Генподрядчику документ о приемке в порядке, установленном п. 7.4 настоящего Договора.
7.7. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания документа о приемке Генподрядчиком.
7.8. Работы считаются принятыми со дня подписания документа(ов) о приемке.
7.9. Генподрядчик и Субподрядчик назначают своих представителей, которые осуществляют приемку и сдачу выполненных работ.
7.10. В случае, если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости выполняемых работ обязан в установленный Генподрядчиком срок устранить недостатки выполненных работ для обеспечения их надлежащего качества.
7.11. С момента подписания документа о приемке Генподрядчиком (по последнему этапу исполнения Договора), риск случайной гибели результата работ переходит к Генподрядчику.

30

8. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Договору, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту Российской Федерации (Удмуртской Республике), от имени которой(го) выступает Заказчик.
Цена отчуждаемых исключительных прав Субподрядчика включена в цену работ, указанную в пункте 2.1 Договора.
8.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами акта приемки-передачи результатов работ в соответствии с условиями Договора.
Днем передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Субподрядчиком в ходе выполнения работ по Договору (независимо от того, завершены работы по Договору или нет) и принятые Генподрядчиком до момента расторжения Договора, является дата расторжения Договора.
            8.3. Передаваемые Субподрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации (Удмуртской Республики), от имени которой(ого) выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
8.4. Субподрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Договора третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Субподрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации (Удмуртской Республике).
8.5. Субподрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Договора (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
          8.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Субподрядчиком по Договору, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Субподрядчик обязуется совместно с Заказчиком, Генподрядчиком и (или) субъектом Российской Федерации (Удмуртской Республикой) выступать в защиту интересов Сторон Договора, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.
8.7. В рамках Договора Субподрядчик дает Заказчику, Генподрядчику согласие на обнародование результата работ, то есть дает согласие на осуществление действия, которое делает результаты работ интеллектуальной деятельности доступными для всеобщего сведения путем их опубликования, публичного показа, сообщения по кабелю либо любым другим способом.

31

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
9.2. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за правильность принятых им решений, за их соответствие строительным нормам и правилам, требованиям нормативных и правовых актов.
Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства объекта капитального строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе разработанной Субподрядчиком технической документации.
9.3. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.5. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.6. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами 9.7 – 9.10 настоящего раздела, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)).
9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает штраф в размере:
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Субподрядчик уплачивает штраф  в размере:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
9.9. За каждый факт неисполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик уплачивает штраф в размере:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
9.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Субподрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
9.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
9.13. Размеры штрафов, предусмотренные пунктами 9.7 - 9.10 настоящего раздела подлежат применению, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

32

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по Договору в соответствии с законным порядком.
10.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
10.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе Договора.

33

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. Если иное не предусмотрено Договором, Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ (конфиденциальную информацию), без предварительного согласия другой Стороны не передавать, не открывать и не разглашать в общем или в частности конфиденциальную информацию каким-либо третьим лицам, в том числе исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной информацией, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.
11.2. Условие пункта 11.1 Договора не применяются по отношению к конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет, что такая информация:
    11.2.1. Имелась в распоряжении раскрывающей Стороны до даты заключения Договора; или
    11.2.2. Стала общедоступной или общераспространенной не в результате нарушения любой из Сторон условий Договора;
    11.2.3. Раскрыта по распоряжению суда или в соответствии с применимым законодательством;
    11.2.4. Получена от сторонней организации или лица при отсутствии требования к конфиденциальности;
    11.2.5. Была предоставлена сотруднику Стороны или её представителю в связи с исполнением Договора.
11.3. Обязательства из настоящего раздела Договора продолжают действовать после завершения выполнения Работ и прекращения Договора.
11.4. Для соблюдения конфиденциальности информации Стороны обязуются:
    11.4.1. Не хранить конфиденциальную информацию с помощью электронных средств хранения информации, кроме случаев, когда такие электронные средства находятся под контролем исключительно одной из Сторон и к ним отсутствует доступ сторонних лиц;
    11.4.2. Не копировать конфиденциальную информацию полностью или частично, если это не требуется в целях выполнения Работ;
    11.4.3. Письменно уведомить другую Сторону в порядке, установленном разделом 12 Договора, об обстоятельствах, связанных с владением или использованием конфиденциальной информации третьим лицом.
    11.4.4. Предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации третьими лицами.
11.5. Субподрядчик обязан не публиковать информацию или документы касательно Работ в средствах массовой информации без предварительного согласия Генподрядчика. Субподрядчик обязан незамедлительно направлять Генподрядчику все запросы от средств массовой информации в отношении Работ.
11.6. Генподрядчик вправе без получения согласия Субподрядчика раскрыть конфиденциальную информацию своим кредиторам и страховщикам, сторонним лицам в целях обеспечения эксплуатации, ремонта или технического обслуживания Объекта, а также соответствующему органу власти, в ведомственном подчинении которого находится Генподрядчик.
11.7. В случае нарушения Стороной обязательств, предусмотренных настоящим разделом Договора, Сторона, в отношении которой допущено нарушение, независимо от возмещения убытков нарушившей Стороной вправе требовать пресечения соответствующих действий.

34

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
12.1.  Все споры или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.
12.2.  Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением условий Договора, должна содержать перечень допущенных при исполнении Договора нарушений со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, стоимостную оценку ответственности, а также действия, которые должен совершить адресат претензии для устранения нарушений.
12.3.  Срок ответа на направленную Стороной претензию составляет 10 дней со дня получения претензии другой Стороной.
12.4.  При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы.
12.5.  К Договору подлежит применению право Российской Федерации.

35

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
13.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до __.__.____г., но до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за допущенные нарушения своих обязательств по нему.
13.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
Порядок принятия Сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Договора устанавливается Федеральным законом о Договорной системе.

36

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. При исполнении Договора Стороны руководствуются условиями Договора, а в случае, если возникшие обстоятельства не урегулированы условиями Договора, то Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики.
14.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается.
14.3. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу, если они подписаны обеими Сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.
14.4. При исполнении Договора по согласованию Генподрядчика с Субподрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
14.5. При исполнении Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случаев, если новый Субподрядчик является правопреемником Субподрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
14.6. В случае перемены Генподрядчика по Договору права и обязанности Генподрядчика по такому Договору переходят к новому Генподрядчику в том же объеме и на тех же условиях.
14.7. По взаимному согласию Стороны установили, что в случаях, когда срок исполнения Субподрядчиком конкретного обязательства по Договору не установлен, обязательство должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней.
14.8. По взаимному согласию Стороны установили, что документы будут считаться переданными надлежащим образом в случае передачи их следующими способами:
- при направлении на бумажном носителе курьером – по расписке получателя на копии документа, либо по штампу принимающей Стороны на такой копии о получении документа с указанием даты, времени и сведений о лице, получившем документы (Ф.И.О. и должности получателя Стороны);
- при направлении почтовым отправлением с уведомлением о вручении - по дате отметки почтового работника о вручении почтового отправления на уведомлении, а при ее отсутствии – по дате почтового штемпеля отделения связи получателя на уведомлении о вручении.
- при отправке курьерской службой – по дате отметки о вручении, сделанной работником такой службы;
- при отправке по электронной почте – по отметке подтверждения получения: в тот же день копия документа должна быть направлена в адрес отправителя с пометкой «получено» и указанием Ф.И.О. и должности получателя Стороны, либо должен быть направлен входящий номер принимающей Стороны. Автоматическое уведомление почтовой системой о получении или о неполучении электронного письма по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом подтверждения получения письма.

37

Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:
а) в адрес Генподрядчика;
б) в адрес Субподрядчика по тел. и по e-mail: _____
Все документы, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты,  признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора.
Стороны признают, что документы, которые были приняты работниками адресата по окончании рабочего дня адресата либо в день, не являющийся рабочим днем адресата, считаются полученными на следующий за днем фактического принятия документов рабочий день адресата.
14.9. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом Договора, должны содержать отдельный перечень таких товаров.
14.10. Договор заключен в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
14.11. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней со дня его получения в письменной форме.
14.12. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону не позднее трех рабочих дней с даты такого изменения.
14.13. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Техническое задание;
Приложение № 2. График выполнения работ.

38

График выполнения работ
на выполнение работ по обследованию и оценке влияния строительства на окружающую застройку и инженерные коммуникации по объекту «Набережная им. Зодчего Дудина в г. Ижевске (от эспланады до устья р. Подборенка)».
Наименование основных работ по договору и основных этапов его выполнения
Начало выполнения работ
Окончание выполнения работ
Оплата

Технические отчеты по результатам выполненных работ (предварительно)
80 % (включая аванс 15%)
Технические отчеты по результатам выполненных работ (окончательно). по результатам положительного заключения государственной экспертизы

39

Уважаемые Господа!

Напоминаю Вам, что срок приема Коммерческих предложений заканчивается

Ждем Ваше Коммерческое предложение!

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»



Вы здесь » Народный портал » Деловые предложения » Обследование и оценка влияния строительства